凌学峰搜题
搜题
当前位置:首页 > 大学试题
题目内容:
[简答题]

建设工程合同的一般效力和特征


参考答案: 建设工程合同与一般承揽合同相比较,主要有如下特征:
1.建设工程合同具有较强的国家管理性.由于建设工程的标的物为不动产,工程建设对国家和社会生活的方方面面影响较大,在建设工程合同的订立和履行上,就具有强烈的国家干预的色彩.
2.建设工程合同的要式性.建设工程合同应当采用书面形式.建设工程合同的一般效力
建设工程合同系属一种特殊形式的承揽合同,因此《合同法》关于承揽合同效力所作的一般规定,除非法律对于建设工程合同设有特别规定,对于建设工程合同具有适用效力.我国《合同法》上,对于建设工程合同一般效力的特别规定主要体现在:
1.承包人的合同义务
(1)承包人的容忍义务.工程的进度.质量对发包人的利益影响较大,故承包方有义务接受发包人对工程进度和工程质量的必要的监督,对发包人的检查,承包人应予以支持和协助.如果发包人的检查影响到工程的正常作业,承包方有权在说明理由的基础上予以拒绝.发包人检查的内容主要包括两项:一是对工程进度进行检查;二是对工程质量的检查权.
(2)承包人的通知义务.在一个整体的建设工程中,有许多中间工程,特别是有一些需要及时隐蔽的工程,如为一项整体工程而铺设的自来水.煤气等地下管线工程.对这些隐蔽工程的检查验收一般要先于主体工程,如果在覆盖隐蔽后再与主体工程一道检查验收,则需要重新开挖,揭去隐蔽工程上的泥土等覆盖物,必然增加不必要的费用.《合同法》在衡平发包人和承包人利益的基础上,确认了承包人的通知义务.即在隐蔽工程隐蔽前,承包方应及时通知发包人进行检查,以确定工程质量是否符合合同约定和法律法规规定的要求.怠于通知或未及时通知造成的损失,由承包人承担.对于发包人没有及时检查的情况,《合同法》第278条规定,即使发包人没有及时对隐蔽工程进行检查,承包人也不能自行检查后将工程隐蔽.同时,法律赋予承包人可以顺延工程日期,并享有请求赔偿停工.窝工损失的权利来对承包人予以救济.
2.发包人的合同义务
第一,发包人的协助义务.发包人的协助,是建设工程承包合同得以顺利履行的重要保证.发包人应当按照合同的约定提供相关材料.设备.场地.资金.资料等.建筑工程合同中,对材料和设备的供应方式往往有明确规定.除法律.法规规定必须由发包人供应的以外,均可由双方自行约定物资供应方式.承包人对建筑工程采取包工不包料或者包工半包料的方式,则发包人应负责材料和设备的全部或者部分供应.如果发包人未按约定的时间和要求提供原材料.设备的,即构成违约.所谓发包人提供场地,是指发包人负责办理正式工程和临时设施所需土地使用权的征用.民房的拆迁.施工用地和障碍物拆除等许可证.发包人应按期完成这些工作,为承包人提供符合合同要求的施工场地;否则,构成违约.发包人需按照合同的约定,在开工前或者施工过程中提供建设资金,如果不按照约定时间和支付方式提供工程价款的,需承担相应责任.技术资料是建设工程顺利进行的技术保障.发包人应当按照合同的要求,及时全面地提供相关的技术资料,不得无故拖延或者隐匿;否则,应承担违约责任.在发包人有上述违约行为的情况下,《合同法》规定了发包人承担如下责任:
(1)顺延工程日期的责任.(2)赔偿停工.窝工等损失.
(3)因发包人的原因致使工程停建.缓建的,发包人有义务采取措施弥补或者减少损失.对于工程停建.缓建后,承包人按合同约定投入的人员.物资等重新作出调整,造成建设工程的停工.窝工.倒运.机械设备调迁.材料和构件积压等,给承包人带来额外的损失和费用,发包人应按承包人的实际损失予以赔偿.
第二,对工程的验收义务.
建设工程完工后,发包人应及时对工程进行验收,发包人验收所应遵循的依据包括:(1)施工图纸及说明书.在一项工程中,一般都需经过勘察.设计.建筑安装诸阶段,建筑安装的施工通常以设计的图纸为依据,但在施工过程中,往往会对设计图纸予以更改,故如果设计图纸与施工图纸不一致的,验收时以施工图纸为准.施工图纸及说明书是承包合同的有机组成部分,是对承包人施工条款的具体化,对工程的验收自应将其作为重要依据.(2)国家颁发的施工验收规范.(3)国家颁发的建设工程质量检验标准.建设工程必须经过验收方可投入使用.工程的验收是发包人对承包人所承建工程的质量符合合同约定和法律规定的标准的确认.建设工程未经验收或者验收不合格的,不得交付使用.
第三,支付价款并接收建设工程的义务.发包人在对建设工程验收合格后,应按合同的约定,扣除一定的保证金后,将剩余工程的价款按约定方式支付给承包人.同时发包人应与承包人办理移交手续,正式接收该项建设工程,发包人可按自己的意图使用此建筑物,承包合同的主要条款即告履行完毕,对该工程的诸多风险,自接收之日起,即由承包人移转到发包人.给付工程价款是发包人应承担的主要合同义务.对于发包人未按约定支付价款的,发包人应按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定,承担逾期付款的违约责任.如果发包人不向承包人支付价款,《合同法》第286条赋予了承包人优先权,并对优先权的实现作了具体规定:(1)优先权实现的时间.建设工程竣工交付验收后,发包人未按约支付价款,承包人得对发包人进行催告,给发包人规定支付价款的合理期限,在期限届满后发包人仍不支付的,承包人方可行使优先权.(2)优先权的实现方式.法律对建设工程合同中承包人优先权的实现规定了两种方式:一是通过发包人与承包人之间的协议,对建设工程进行折价,承包人在支付折价款与工程价款的差额后,取得该项建设工程的所有权,使其工程价款债权得以实现.二是对建设工程进行拍卖.拍卖需在人民法院的主持下进行,由承包人在拍卖所得价款中优先受偿.
3.承包人的损害赔偿责任因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任.
热门题目:
第1题: [多项选择]下列关于国库款收纳、退付和支拨的说法中,正确的是()。
A. 国家各项预算收入,分别由各级财政机关、税务机关和海关负责管理,并监督缴入国库
B. 中央级行政事业经费,实行限额管理
C. 地方预算支出,采用实拨资金的方式;如果采用限额管理,财政应随限额拨足资金,不由银行垫款
D. 各级国库库款的支拨,既可办理转账,也可支付现金
参考答案:A, B, C

第2题:
[多选题]扁平结构的优点是( )。
A.易于横向协调
B.管理费用低
C.缩短了上下级之间的距离
D.信息纵向流通快
参考答案:BCD


第3题:
[判断题]出票人在出票环节支付密码填写错误的,可在划掉错误的支付密码后填写正确的支付密码并在更正处签章确认。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第4题: [单项选择]
钢门的形式有半玻璃钢板门(也可为全部玻璃,仅留下部少许钢板,常称为落地长窗)、满镶钢板的门(为安全和防火之用)。实腹钢门框一般用( )钢料,门扇大的可采用后者。
A. 32mm或38mm
B. 22mm或28mm
C. 20mm或30mm
D. 35mm或45mm
参考答案:A

第5题: [单项选择]
双胎妊娠胎盘检查发现中隔为两层羊膜,受精卵的分裂发生于
A. 囊胚期
B. 桑椹期前
C. 羊膜囊形成后
D. 原始胚盘形成后
E. 受精后13天以上
参考答案:A

第6题: [单项选择]
下面关于鼻咽癌的淋巴结转移的描述,正确的是()
A. 鼻咽癌多无淋巴结转移
B. 多发生颈深上淋巴结后组转移
C. 多发生颈深上淋巴结前组转移
D. 多发生颈深下淋巴结后组转移
E. 多发生颈深下淋巴结前组转移
参考答案:B
答案解析:鼻咽癌病例的淋巴结转移很普遍,据报道最高的达86%。其中以颈深上淋巴结后组转移为最多。

第7题: [填空题]
代理商的必须具备的条件是:();了解、熟悉电信业务及市场情况;有一定数量的()和业务拓展能力;经营注册资金不少于50万元。
参考答案:法人实体企业;市场营销人员

第8题: [单项选择]
下列攻击手段中,基于网络的入侵防护系统无法阻断的是()
A. SYNFlooding
B. SQL注入
C. DDOS
D. PingofDeath
参考答案:B

第9题: [单项选择]
被包于脂肪酸酯中的磺胺的释放速度与酯被水解的难易有关,指出能达到释药最慢的
A. 单棕榈酸甘油酯
B. 双棕榈酸甘油酯
C. 三棕榈酸甘油酯
D. 三者相同
E. A、B相同
参考答案:C

第10题:[单选题]项目付款规定:合同预付款不得超合同总价的( );原则上质量保证金
为合同总价的 10.。
A.10.
B.15.
C.20.
D.25.
参考答案:C


第11题: [多项选择]
一台家悦电脑,标配硬盘为320G,用户称在“我的电脑”中看到的硬盘总容量只有280G,可能的原因有(
A. 部分空间被一键恢复占用
B. 部分空间被备份空间占用
C. 硬盘已损坏
D. 硬件厂商和软件厂商计算容量的方式有差异
参考答案:A,B,D

第12题: [简答题]
明正统《道藏》分类有,三洞,四辅,十二类,其名称?
参考答案: 三洞者:洞真、洞玄、洞神。四辅是:太玄、太平、太清、正一。十二类是:本文、神符、玉诀、灵图、谱、戒律、威仪、方法、众术、记传、赞颂、章表。

第13题:
[判断题]在资本主义制度下,工人的工资是其全部劳动报酬。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第14题: [判断题]
欧阳修写的《采桑子·西湖》,此中的“西湖”在安徽省。
参考答案:对

第15题: [单项选择]
在一个组织的信息系统中,需要大量处理的对象是()
A. 业务
B. 数据
C. 资金
D. 产品
参考答案:B

第16题:
[判断题]钢轨打磨作业时,采用钢轨打磨列车进行预防性打磨和修理性打磨时,应与大型养路机械维修捣固作业配套,安排在捣固作业前进行。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第17题:
[单选题]( )建设是国家安全的坚强后盾。
A. 国防和军队
B. 经济
C. 外交
D. 军事现代化
参考答案:A


第18题:
[单选题]AMP在体内分解时首先形成的核苷酸是
A.IMP
B.XMP
C.GMP
D.cmP
E.UMP
参考答案:A
肌苷酸二钠(IMP)腺嘌呤核苷酸(AMP)鸟嘌呤核苷酸(GMP)黄嘌呤核苷酸(XMP)UMP为嘧啶核苷酸 嘌呤碱氧化成尿酸,AMP转变成次黄嘌呤(IMP),后者在黄嘌呤氧化酶或黄嘌呤脱氢酶作用下氧化成黄嘌呤,最终生成尿酸。

第19题: [单项选择]
当市场处在均衡状态,大学毕业生对于大学老师的供给要大于其对于企业中的劳动供给。但在现在的中国,往往相反,愿意去企业工作的学生远远多于愿意留校任教的学生。其原因在于?()
A. 理论与现实的差别
B. 该理论本身有待完善
C. 要素(劳动)市场不完全竞争,大学毕业生有一定的垄断能力
D. 要素(劳动)市场不完全竞争,对于大学生的需求方存在垄断
参考答案:D

第20题: [多项选择]
岩溶地貌又称喀斯特地貌,包括()等主要类型。
A. 石芽、石林
B. 溶蚀洼地
C. 峰丛、峰林、孤峰
D. 漏斗、落水洞
E. 溶洞
参考答案:A, B, C, D, E

第21题: [判断题]
所谓规模经济,就是说工厂或公司的规模越大,单位成本就越低,收益就越大。
参考答案:错
答案解析:所谓规模经济是指,随着生产规模的扩大,其单位产品的平均成本逐步下降的效果。规模经济效果意味着,企业可以通过扩大其生产规模、降低商品的单位成本占据竞争的优势地位。同时企业对规模经济效果的追求,将带来产品

第22题:
[单选题]要本着对人民极端负责的精神,积极组织力量,认真排查险情隐患,加强预报预警,强化(  ),切实落实工作责任,保护好人民群众生命和财产安全。
A.隐患治理
B.灾害防范
C.灾害治理
D.隐患防范
参考答案:B


第23题:
[单选题]电气化区段发生火灾爆炸,并应立即由( )通知牵引供电调度停电。
A.客运处
B.列车长
C.客调
D.司机
参考答案:C


第24题:
[单选题]下列原料中不属于仁果类果品的是 ( )
A.木瓜
B.山楂
C.香蕉
D.枇杷
参考答案:C


第25题: [单项选择]99mTcO-4甲状腺显像前()
A. 1~6周停服含碘食物
B. 停服甲状腺激素
C. 口服过氯酸钾
D. 停用氨茶碱类药物
E. 无须特殊准备
参考答案:E

第26题: [判断题]
薪酬管理目标是基于人力资源战略设立的。()
参考答案:对

第27题:
[单选题]只准车辆靠右侧道路行驶标志为()标志
A.禁令
B.警告
C.指示
D.指路
参考答案:C


第28题:
[多选题]下列可以不承担侵权责任的情形有()
A.损害是因受害人故意造成的
B.因不可抗力造成他人损害的
C.因正当防卫造成损害的
D.教唆、帮助他人实施侵权行为的
E.因产品存在缺陷造成、损害的确定
参考答案:ABC
第二十七条规定:损害是因受害人故意造成的,行为人不承担责 任。第二十九条规定: 因不可抗力造成他人损害的, 不承担责任。 法律另有规定的,依照其规定。第三十条规定:因正当防卫造成损害的,不承担

第29题: [单项选择]
属于健康教育内容研究领域的是()
A. 医院健康教育
B. 职业场所健康教育
C. 城市社区健康教育
D. 学校健康教育
E. 控烟健康教育
参考答案:E
答案解析:

备选答案A、B、C和D都属于场所研究的领域,故只有答案E是正确的。



第30题: [单项选择]
我国实行的是土地公有制,土地是国家的重要资源和资产。把土地无偿划拨给企业,或者以优惠政策的形式提供给企业,是国有资产的一种巨大( )。
A. 转移
B. 流动
C. 流失
D. 损失
参考答案:C
答案解析:[解析] A转移,是指改换位置,从一方改到另一方;改变。B流动,是指液体或气体移动;经常变换位置。C流失,指有用的物质散失。D损失,是指没有代价地消耗或失去。

第31题:
[单选题]低压计量箱安装后箱体与地面距离应符合以下要求:最高观察窗中心线及门锁距地面高度不超过( )m;独立式单表位计量箱、单排排列箱组式计量箱下沿距地面高度不小于( )m。
A.1.6m、1.2m
B.1.7m、1.3m
C.1.8m、1.4m
D.1.9m、1.5m
参考答案:C


第32题:
[单选题]在造球过程中起主导作用的水是( )。
A.吸附水
B.毛细水
C.重力水
D.薄膜水
参考答案:B


第33题:
[判断题]消防救援人员之间,如果不知道对方职务时,可以称领导。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第34题: [单项选择]
根据国家电网公司颁布的通用设计管理办法和成果目录,()负责落实有关要求。
A. 业主项目部
B. 施工单位
C. 设计单位
D. 网省公司
参考答案:D

第35题: [单项选择]
变构剂调节的机理是( )。
A. 与活性中心结合
B. 与辅助因子结合
C. 与必需基团结合
D. 与调节亚基或调节部位结合
E. 与活性中心内的催化部位结合
参考答案:D

第36题:
[简答题]以下属于红线禁令的是()。
参考答案:A. 邻近带电体上下传递物件未使用绝缘绳索;等电位作业人员与地电位作业人员未使用绝缘工具或绝缘绳索传递工具和材料;配电带电作业,作业人员同时接触两个非连通的带电体或同时接触带电体与接地体。


第37题:
[单选题]康达智能电源屏PDZ稳压整流屏,在两路电源正常情况下,拔掉继电器KA6,此时交流接触器()仍然正常工作。
A.KM1和KM4
B.KM2
C.KM3
D.KM4、KM2
参考答案:A


购买搜题卡查看答案
推荐91天
¥36.8
查看2400次答案
31天
¥20.8
查看1000次答案
365天
¥88.8
查看3600次答案
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
凌学峰搜题官网:https://www.cslxf.com
我已记住账号密码